Maître d’ouvrage :
COLLECTIVITE DE SAINT BARTHELEMY
GUSTAVIA
97133 SAINT BARTHELEMY
Conducteur d’opération :
Services Techniques Territoriaux
Collectivité de Saint-Barthélemy
Gustavia
97133 SAINT BARTHELEMY
Pouvoir adjudicateur :
Désignation :
Collectivité de Saint-Barthélemy
BP113
La Pointe Gustavia
97098 Saint-Barthélemy
Numéro national d’identification : 219 711 231 00072
Statut : Collectivité d’Outre-Mer
Activité(s) principale(s) :
• Services généraux des administrations publiques
Le pouvoir adjudicateur n’agit pas pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs.
Profil d’acheteur :
https://saint-barthelemy.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2021_lodsRAtkrx
Objet du marché :
Le présent marché a pour objet un traitement de sol en vue de la construction du bâtiment du Service d’incendie et de secours de Saint-Barthélemy
Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : non
Forme du marché : Marché(s) ordinaire(s)
Type de procédure : Appel d’offres ouvert
Type de marché de travaux : Exécution
Lieu principal d’exécution :
Saint-Jean, parcelles AI238, AI239, AI240, AI678 et AI680, Saint-Barthélemy (97133)
Code NUTS : FRY1
CPV principal : 45262210-6 Travaux de fondations
Les prestations sont traitées à prix forfaitaires
Il n’est pas prévu de variantes exigées et les variantes sont autorisées
Dévolution en marché unique
Renseignements d’ordre administratif :
Numéro de référence de la consultation : 2021/DST/GD/21
La présente consultation est une consultation initiale.
Date d’envoi du présent avis à la publication : 18/06/2021
Date limite de réception des offres : 19/07/2021 avant 12h00 (heure Saint-Barthélemy)
Le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre pendant un délai de 90 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Délivrance du DCE
Le dossier de consultation est téléchargeable sur le profil d’acheteur achat public à l’adresse :
https://saint-barthelemy.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2021_lodsRAtkrx
Une mise à disposition des documents de consultation est également possible au Service de la Commande Publique (une clef USB sera requise)
Renseignements complémentaires
Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les candidats devront faire parvenir une demande au moyen du profil d’acheteur au plus tard avant le 09/07/2021.
Les échanges par mail sont également autorisés – Contact mail : commande.publique@comstbarth.fr
Modalités essentielles de financement et de paiement :
Le délai global de paiement des prestations est fixé à 30 jours.
Modalités de financement des prestations : Sur fonds propres.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs économiques attributaire du marché :
Après attribution, aucune forme de groupement ne sera exigée.
La même entreprise peut présenter pour le marché plusieurs offres, en agissant à la fois :
* en qualité de candidat individuel ;
* en qualité de membre d’un ou de plusieurs groupements dès lors qu’ils ne sont pas des mandataires.
L’entreprise qui se présenterait à titre individuel et comme mandataire d’un groupement verra ses 2 offres rejetées d’office.
Conditions de participation et moyens de preuve acceptables :
Les documents et renseignements demandés par l’acheteur aux fins de vérification de l’aptitude à exercer l’activité professionnelle, de la capacité économique et financière et des capacités techniques et professionnelles du candidat sont :
Capacité économique et financière :
* Indications concernant le chiffre d’affaires annuel général spécifique aux prestations objet du marché sur 3 ans ou déclaration appropriée de banques ou preuve d’une assurance pour les risques professionnels pour les entreprises nouvellement créées.
Capacité technique et professionnelle :
* Mention des références travaux sur une période de 5 ans
* Description de l’équipement technique et des mesures employées par l’opérateur économique pour s’assurer de la qualité et indication des moyens d’étude
* Indication des systèmes de gestion et de suivi de la chaîne d’approvisionnement qui seront mis en place par l’opérateur économique
* Une déclaration indiquant l’outillage, le matériel et l’équipement technique dont le candidat dispose pour l’exécution du marché
* Indication du personnel affecté au chantier et fonction
* Indication de la part du marché que l’opérateur économique a éventuellement l’intention de sous-traiter
* Fiche technique du matériel et matériaux pressenti
Conditions de remise des candidatures
Les candidatures ou offres sont transmises en une seule fois. Si plusieurs candidatures ou offres sont adressées ou transmises successivement par un même candidat, seule la dernière reçue dans le délai fixé pour la remise des candidatures ou offres sera ouverte.
Les candidatures ou offres peuvent être adressées ou remises dans les conditions suivantes :
• Par transmission électronique via le profil d’acheteur :
https://saint-barthelemy.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2021_lodsRAtkrx
La présentation sur un support physique se fait soit par :
– L’envoi par voie postale (lettre recommandée avec accusé de réception),
– La remise contre récépissé, à l’adresse suivante :
A l’adresse suivante : Service de la Commande Publique
Hôtel de la Collectivité de SAINT BARTHELEMY
La Pointe
BP 113
97098 SAINT BARTHELEMY
Sous pli cacheté portant les mentions :
» Traitement de sol en vue de la construction du bâtiment du Service d’incendie et de secours de Saint-Barthélemy »
Une visite préalable du site objet des travaux est obligatoire
Critères d’attribution
Le classement des offres et le choix du/des attributaire(s) sont fondés sur l’offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères pondérés énoncés ci-dessous :
Les critères sont notés sur 20.
– Critère Délai d’exécution pondéré à 10 %
Critère jugé sur le temps prévu par l’entreprise pour réaliser les travaux.
– Critère Prix des prestations pondéré à 50 %
La notation du critère sera effectuée suivant la formule suivante :
Formule inversement proportionnelle, soit : Note= (montant HT le moins élevé)/(montant HT proposé pour cette offre)* note maxi
– Critère Moyens humains et technique pondéré à 10 %.
Le critère est jugé selon :
o Les moyens humains prévus sur toute la durée de l’opération ainsi que sur leur niveau de formation et acquis professionnels
o Les moyens techniques prévus sur toute la durée de l’opération et permettant de réaliser les prestations dans les règles de l’art.
– Critère Organisation de la prestation, pondéré à 20 %.
Le critère sera jugé en fonction de :
o L’organisation de l’acheminement du matériel et des matériaux
o L’organisation des voyages et du logements, des moyens humains sur toute la durée du chantier.
o La gestion des déchets
– Critère Sécurité, pondéré à 10 %.
Le critère sera jugé en fonction de la capacité de l’entreprise à mettre en œuvre une procédure visant à assurer la sécurité du personnel et des usagers des voies de circulation avoisinantes.
Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus :
* pour les renseignements d’ordre administratif :
Collectivité de Saint-Barthélemy – Service de la Commande Publique
Correspondant : GRÉAUX Nathalie
Adresse : Gustavia – BP 113
97133 SAINT-BARTHÉLEMY
Tél : 0590 29 80 42
Courriel : commande.publique@comstbarth.fr
* pour les renseignements d’ordre technique :
Collectivité de Saint-Barthélemy – Direction des Services Techniques
Correspondant : Sophie DURAND OLIVAUD ou Guillaume DANET
Adresse : Gustavia – BP 113
97133 SAINT-BARTHÉLEMY
Tél : 0590 29 80 37
Courriel : dst@comstbarth.fr
Horaires d’ouvertures : 7h30 – 12h /13h30 – 17h00 sauf le mercredi 7h30 – 12h30, fermé samedi et dimanche
Poster un commentaire